Términos y Condiciones

1. Identificación del Prestador

Nombre comercial: Usa tu Cupo GNB y Remodela tu Casa
Titular: Juan García López — DNI 51.432.876-R
Domicilio: Calle de Serrano, 47, 2ºB, 28001 Madrid, España
Email: info@cupognbremodela.es
Teléfono: +34 910 24 35 68

2. Objeto

Las presentes condiciones generales regulan la relación comercial entre el usuario del sitio web y Usa tu Cupo GNB y Remodela tu Casa, así como la contratación de los servicios de reforma y remodelación del hogar ofrecidos a través de este portal.

3. Aceptación de las Condiciones

El uso de este sitio web y la contratación de cualquier servicio implican la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones aquí establecidas, así como de la Política de Privacidad y la Política de Cookies.

4. Descripción de los Servicios

Ofrecemos servicios de reforma y remodelación de viviendas en la Comunidad de Madrid, incluyendo pero no limitándose a: reformas de cocinas, baños, pintura interior, instalación de suelos, instalaciones eléctricas y carpintería. Todos los servicios pueden financiarse mediante cupo bancario GNB.

5. Proceso de Contratación

• Solicitud de presupuesto por parte del cliente.
• Visita técnica gratuita al domicilio del cliente en Madrid.
• Elaboración y envío de presupuesto detallado.
• Aceptación del presupuesto por parte del cliente.
• Firma del contrato de obra y, en su caso, tramitación de la financiación GNB.
• Ejecución de la reforma según el cronograma acordado.
• Recepción de la obra y firma del acta de conformidad.

6. Precios y Forma de Pago

Todos los precios incluyen IVA (21%). Los presupuestos tienen una validez de 30 días naturales desde su emisión. Formas de pago aceptadas: transferencia bancaria, financiación mediante cupo GNB y domiciliación bancaria.

7. Garantías

Todas las reformas realizadas incluyen una garantía mínima de 2 años sobre la mano de obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 1591 del Código Civil español. Los materiales están sujetos a la garantía del fabricante. Los vicios o defectos ocultos tendrán un plazo de reclamación de 5 años desde la entrega.

8. Limitación de Responsabilidad

No seremos responsables de retrasos o incumplimientos causados por fuerza mayor, incluyendo pero no limitándose a: huelgas, desastres naturales, restricciones gubernamentales o problemas de suministro de materiales ajenos a nuestra voluntad.

9. Propiedad Intelectual

Todos los contenidos del sitio web (textos, imágenes, logotipos, diseños) son propiedad de Usa tu Cupo GNB y Remodela tu Casa o de sus legítimos titulares y están protegidos por la legislación española e internacional de propiedad intelectual e industrial.

10. Legislación Aplicable y Jurisdicción

Las presentes condiciones se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de estas condiciones, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo lo dispuesto en la normativa de protección de consumidores.

Última actualización: marzo de 2026